Dostawa urządzenia do prowadzenia procedury ECMO

Dostawa urządzenia do prowadzenia procedury ECMO

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do przeprowadzania procedury ECMO, tj. pompy i oksygenatorów zawartych w pakiecie nr 1 szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do przeprowadzania procedury ECMO, tj. pompy i oksygenatorów zawartych w pakiecie nr 1 szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Fundusze Europejskie Infrastruktura i środowisko

Projekt: Doposażenie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w sprzęt medyczny i środki do dezynfekcji jako wsparcie leczenia chorób serca, płuc i naczyń w warunkach pandemii "Covid-19” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument równoważny do polskiego KRS/CEIDG lub wskaże adres internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający mógłby samodzielnie pobrać te dokument.

Dokumenty, o których mowa w ust. 8 i 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

1. Strony postanawiają że odbiór wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wedle wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Szkolenia zostaną potwierdzone protokołem odbycia szkoleń.

2. Miejscem dostawy i instalacji jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Zamawiającemu fakturę VAT na podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Zamawiający ureguluje należność faktury za prawidłowo wykonany przedmiot umowy w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

§ 5

Wykonawca ma 6 tygodni na realizację przedmiotu umowy, licząc od dnia podpisania umowy nie później niż do 15.3.2021.

§ 6

1. Na przedmiot umowy Wykonawca daje gwarancję na okres ... mies. od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku godz. 8.00–17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W wypadku niewywiązania się z obowiązku usunięcia usterek określonego w pkt 2 Zamawiający ma prawo, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy, usunąć wady lub usterki we własnym zakresie (również za pośrednictwem osób trzecich) i na własne ryzyko oraz obciążyć Wykonawcę kosztami ich usunięcia.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe.

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

§ 7

1. Ustala się następujące kary umowne:

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości po 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy;

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy;

c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek, a także za zwłokę w reakcji lub w naprawie w okresie gwarancji 0,1 % wartości brutto umowy, jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy;

d) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy.

2. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości, jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją umowy o co najmniej 7 dni roboczych.

3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z jakimkolwiek warunkiem umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia powstałej niezgodności, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy min. 3-dniowy termin. Nieusunięcie niezgodności skutkuje możliwością uznania przez Zamawiającego, że umowa nie została wykonana. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku godz. 8.00–17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 %.

Pozostałe w SIWZ.

Oferty należy składać na portalu Zamawiającego wymienionym w specyfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 2B6 poprzez odszyfrowanie ofert na platformie Zamawiającego wskazanej w specyfikacji.

Wadium wynosi 22 000 PLN.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówienia przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty stanowiący załącznik nr 1;

2) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 2 (pakiet);

3) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 3 (parametry techniczne);

4) foldery lub katalogi lub instrukcje dotyczące zaoferowanego urządzenia.

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa.

Czas związania ofertą: 60 dni.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia:

— publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

— przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

— wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.